BIZFORMAT.RU

         Добавить в избранное

Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

Договор подряда
(на выполнение подрядных работ)
№ _____

г. ___________________
"_____" _______________ 20_____ г.

___________________ (наименование организации, ее организационно-правовая форма) в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ___________________ (наименование организации, ее организационно-правовая форма) в лице ___________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: ___________________ (Заказчика или Подрядчика).
Работы выполняются из материалов ___________________.
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами: ___________________;
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ___________________.
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.

3. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).
3.2. Срок исполнения: "_____" _______________ 20_____ г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ___________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы ___________________ рублей.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере _____% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме ___________________ рублей, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон


Rambler's Top100 Rambler's Top100
Bizformat.ru - образцы договоров, исков, доверенностей и прочей деловой документации, 2006-2016 гг.
Каталог ресурсов - обмен тематическими ссылками.